爱刨根知识网

  1. 首页 > 经验知识 > >

装修交房延期怎么赔偿

生活经验知识分享

国家对于交房延期赔偿没有确定的标准 ， 因交房延期所造成的损失需根据合同约定来进行 ， 若是约定好的数额依旧无法抵消损失 ， 可以向开发商继续主张赔偿 。当事人以约定的违约金过高为由请求减少的 ， 应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少 。
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务 。
装修延期交房的原因1、工序安排或工人调配不合理
装修是一项比较复杂的工程 ， 需要整合多种资源 ， 从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程 。而在这过程中 ， 需要做的事情琐碎复杂 ， 这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力 。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单 ， 而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力 ， 最后导致许多工程在实施中与约定脱节 。
2、装修方案不停改动
在开始施工后 ， 装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因 。其中 ， 有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的；还有的可能是装修公司为增加预算 ， 设计师或施工队以各种理由提出的 。
3、主材未能按时进场
现在很多的业主都是选择半包的装修方式 ， 装修公司负责施工和基本辅材 ， 而主材则需要业主自己购买 。如果主材没有按时进场 ， 就可能造成施工时间不得不延后 ， 此外 ， 装修工人可能会以工期安排被打乱的原因 ， 继续拖延工期 。
4、验收不准时或工程款未及时结
装修中 ， 有一些如水电工程等项目是需要业主进行验收后才能进行下一步施工的 。而很多时候 ， 由于业主很忙 ， 在验收的时候自己没有办法去现场签字确认 ， 因此验收时间就要推迟；此外 ， 有些装修工程的付款方式是分期付款 ， 如果业主没有及时结算阶段性工程款 ， 施工对就可能停工 ， 造成装修延期 。
5、施工质量不达标引起返工
【装修交房延期怎么赔偿】在装修中 ， 业主发现施工方以次充好 ， 验收不合格时就会要求重新整改 ， 因此 ， 必然造成时间上的拖延以及对其他工序或工种造成影响 。

    推荐阅读


    上一篇：和平精英健康系统怎么解除

    下一篇：湖北大学怎么样 湖北大学为什么不是211